行業(yè)信息
出現(xiàn)停工事件時(shí)，作為承包人，務(wù)必要及時(shí)做好簽證和索賠工作。我個人認(rèn)為，以下幾個方面的簽證務(wù)必需要承包人及時(shí)做到。
其一：工期延誤的簽證。發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場地、圖紙、技術(shù)資料，一方面會導(dǎo)致正常開工時(shí)間延期，開工后又會導(dǎo)致工期延誤，甚至停工。一旦發(fā)包方不能夠按合同約定的時(shí)間和條件履行上述義務(wù)，承包人一定要及時(shí)進(jìn)行工期的簽證，無論以后的工程是否復(fù)工，工期是否延期，簽證所確認(rèn)的順延工期一定是可以在總工期中扣除的。如果因?yàn)樯鲜鍪录?dǎo)致承包人停工、窩工，這些簽證也將成為承包人向發(fā)包人主張停工損失的有力證據(jù)。
其二：工程量的簽證。目前施工合同通常會采用承包人按專用條款約定每月向工程師提交已完工工程量的報(bào)告、工程師審核確認(rèn)后作為發(fā)包方支付進(jìn)度款的依據(jù)。工程師對工程量的確認(rèn)，意味著對已完成工程量的價(jià)款的確認(rèn)。工程量的及時(shí)簽證，對工程價(jià)款的最終結(jié)算，是最直接的證據(jù)。當(dāng)發(fā)生結(jié)算糾紛時(shí)，無論工程有無最終完工，發(fā)包方是否按合同的約定如期支付進(jìn)度工程款，通常是承包人向發(fā)包人主張違約責(zé)任的重要依據(jù)。而工程在停工之前，已施工部分工程量務(wù)必需要簽證固定，這將是工程結(jié)算的重要依據(jù)。
其三：價(jià)款調(diào)整的簽證。工程設(shè)計(jì)變更、工程量的變化和調(diào)整、施工條件的變化等，都會引起合同約定的工程價(jià)款的改變。對此，承包人一定要及時(shí)簽證，固定價(jià)款。發(fā)包人口頭承諾、空頭支票是萬萬不能相信的。尤其是投標(biāo)時(shí)，工程量清單部分中沒有而在施工過程中臨時(shí)增加的工程，沒有甲方的書面指令和簽證，承包人即使做了，發(fā)生工程結(jié)算糾紛時(shí)，只要發(fā)包方不認(rèn)，監(jiān)理不予證明，工程造價(jià)機(jī)構(gòu)是不會輕易確認(rèn)的。這些簽證，在停工之前，在施工的每個環(huán)節(jié)，承包人務(wù)必要做到邊施工邊簽證。
其四：窩工、停工損失的簽證。發(fā)生工程進(jìn)度款不能按合同約定支付；工程師不能按合同約定提供所需的指令、批準(zhǔn)；停水、停電超過合同約定的期限，承包人已完工部分工程未及時(shí)檢驗(yàn)(隱蔽工程，中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收)等，往往導(dǎo)致承包人停工、窩工。停工、窩工的損失應(yīng)及時(shí)按合同約定的期限和程序進(jìn)行簽證固定。
上述簽證方法，當(dāng)然都很理想化，建立在各方都能信守合同、誠實(shí)守信的基礎(chǔ)上。如果都能及時(shí)簽下來，結(jié)算時(shí)就不會有大的糾紛，索賠這一塊很好計(jì)算。問題在于承包人的上述簽證單，發(fā)包人不肯簽收，更不用說簽復(fù)意見、給予確認(rèn)。此種情況下，承包人應(yīng)當(dāng)怎么辦？
首先，承包人一定要及時(shí)收集、固定證據(jù)，充分利用現(xiàn)有法律規(guī)定，維護(hù)自己的正當(dāng)權(quán)利。
提出簽證未必得到對方的認(rèn)可，對方可能也會在聯(lián)系單上簽復(fù)意見，但意見是不同意，怎么辦。最高法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同若干問題的司法解釋》第19條規(guī)定：“當(dāng)事人對工程量有爭議，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)，承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能夠提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量?！痹摻忉屆鞔_了工程量簽證未獲成功如何保護(hù)承包人權(quán)利的問題，也解決了其他如工期、價(jià)格等事項(xiàng)未獲簽證的解決思路。那就是承包人要及時(shí)固定其他相關(guān)證據(jù)，如承包方指令、工程施工圖紙、經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的施工方案設(shè)計(jì)、監(jiān)理證明、影像資料、施工記錄、會議紀(jì)要、往來函件等其他形式的證據(jù)，證明索賠事項(xiàng)是有確鑿和充分的依據(jù)。在簽證未獲成功的情況下，這是承包人第一時(shí)間應(yīng)當(dāng)要做的事情，這將為成功索賠奠定基礎(chǔ)。
其次，承包人要充分利用合同簽證條款中“逾期視為認(rèn)可”的規(guī)定保護(hù)自己的權(quán)利。比如涉及工程價(jià)款調(diào)整的規(guī)定，合同通用條款23.4條：承包人應(yīng)當(dāng)在價(jià)款調(diào)整的情況發(fā)生后14天內(nèi)，將調(diào)整原因、金額以書面形式通知工程師、工程師確認(rèn)調(diào)整金額后作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見的，視為同意該調(diào)整。
我們?nèi)タ春贤械暮炞C聯(lián)系單，只要承包人按合同約定書面向發(fā)包人或者工程師提出，逾期不回復(fù)，均視為認(rèn)可。所以承包人要做的工作，第一是在合同約定的時(shí)間內(nèi)提交簽證單；第二要送達(dá)。要有承包人或監(jiān)理工程師的簽收單。碰到發(fā)包人不收怎么辦？承包人可以用掛號信、公證送達(dá)、律師見證送達(dá)等方式送達(dá)簽證聯(lián)系單。只要是法律意義上的送達(dá)，不按合同約定的時(shí)間給予承包人書面的意見，發(fā)包人將承擔(dān)對其不利的法律后果。
